欠款起诉书范文 欠款起诉书（最新6篇）
原告：xx-x，女，xx-xx年xx月xx日，汉族，文化程度，工作单位，职位，住址：_____________。 被告：xx-x，男，xx年xx月xx日，汉族，中专，工作单位，职位，住址：_________。 请求事项：下面是书包范文为小伙伴们分享的欠款起诉书（最新6篇），希望能够给您的写作带来一些的帮助。
欠款起诉书 篇一
原告：xxx
住所地：xxxxxxx
法定代表人：xxx
被告：xxx
住所地：xxxxxxxx
法定代表人：xxx
诉讼请求：
1、 判令被告返还原告多支付的货款2，561，775.00元，利息336，617.64元，两项合计2，898，392.64元。
2、 判令被告为原告开具与已收货物等值的增值税发票。
3、 判令被告承担本案全部诉讼费用。
事实与理由：
20xx年2月20日，原告与被告签订合同约定：原告以每吨 16，900.00 元的价格向被告购买产品，质量须达到国家标准。合同签订后，原告共计向被告支付了17，100，000.00元货款，但是被告只向原告交付了860.25吨产品，货物总值仅为14，538，225.00元。发现此情况后，原告于20xx年12月15日以邮政特快专递的方式致函被告，要求返还多支付的2，561，775.00元货款，但时至今日被告始终没有返还。
此外，被告未按照向原告实际交付货物的金额，足额向原告开具增值税发票，目前尚有价值1，444，950.00元的货物未开具增值税发票。导致原告在20xx年度多缴纳了209，950.00元的增值税。为维护企业的合法权益，原告依法向贵院提起诉讼。请贵院查明事实后，依法判如所请。
具状人：xxx
20xx年xx月xx日
欠款起诉书 篇二
原告：xxx，性别：xxx，xxxx年x月x日生，xxx族，住址：xxx，电话：xxx
被告：xxx，性别：xxx，xxxx年x月x日生，xxx族，住址：xxx，电话：xxx
起诉请求：
请求通过法律途径由被告人支付原告为其装修房余款xxx元人民币。
事实与理由：
xxxx年秋季八、九月份，原告与邻村xxx及其妻子受被告委托，为其装修房子四间，油漆门窗xxx间，工料全包，当年九月底完工被告验收无误后双方确定工料合计xxx元人民币。做工期间被告付材料费xxx元整，完工后被告说银行存款未到期只支付xxx元整，一直到xxx年xxx月份被告又支付xxx元整。后原告多次向被告追讨剩余款均遭到被告无理回绝，拒不付款给原告。
此致
xxx市人民法院
起诉人xx
xxxx年x月x日
欠款起诉书 篇三
原告：薛某，女，汉族，xxxx年x月5日出生，住xx市xx区xxx嘉园三里xx号楼室。
联系电话：xxxx
被告：薛xx，女，汉族，1974年x月x日出生，住xx市xx区xxx号院室。
被告：xx房地产开发有限公司，住所地xx市xx区xx镇工业西区号，法定代表人刘xx。
联系电话：xxxx
案由：房屋买卖合同纠纷
诉讼请求
1、请求法院判令第一被告向原告支付首付及还贷购房款共计xx元人民币；
2、请求法院判令第一被告向原告支付上述购房款利息共计xx元人民币；
3、请求法院判令第一被告承担本案诉讼费用；
4、请求法院判令第二被告对上述费用承担连带责任。
事实与理由
原告薛某与被告薛xx系姐妹关系，一直以来，双方经济往来频繁，而且，基于姐妹真情及日常行为习惯，没有刻意对每一笔财务交割书写凭证，更没有专门签订书面合同。xxx06年5月30日，原告与xx某房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》（编号：089），购买位于xx市xx区石榴园庄西街商品房一套，房屋单价1623000元人民币，原告首付1282700元人民币，余款在银行按揭贷款支付。xxxx年9月14日，原告办理入住手续，但尚未取得产权证。xxxx年x月x日，被告薛xx声称自己非常喜欢原告所购买的该房屋，并要求原告将房屋转让给自己。原告基于亲情考虑，随即同意但表示需要开发商xx某房地产开发有限公司认可，xxxx年x月x日，三方在签字，变更房屋购买方为被告薛xx。xxxx年x月x日，被告薛xx办理了产权登记手续。但是，被告薛xx至今未向原告支付首付及还贷购房款，原告多次要求其支付均未收到效果，无奈之至，惟诉诸贵院，请求依法保护当事人的合法权益。
此致
xx市xx区人民法院
起诉人：xxx
XXXX年X月XX日
欠款起诉书 篇四
原告xxx，男，19xx年xx月x日生，x族，住所地上海市xx区xx路xx号xx室。
被告xxx，女，19xx年xx月x日生，x族，住所地上海市xx区xx路xx号xx室。
请求事项：
1、判令被告支付原告欠款人民币xxxxxx元。
2、诉讼费用全部由被告承担。
事实与理由：
原告与被告系朋友关系。被告向原告借款，至2009年9月11日止，累计欠款数额达人民币xxxxxx元。但是，还款期限届满，被告拒不还款。
原告认为，原被告之间的借款合同关系合法有效，双方都应当诚实信用地履行合同义务，但现被告无正当理由拒不归还欠款，依法应当承担违约责任。据此，为维护原告的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定诉至贵院，请依法支持原告的诉请。
此致
上海市xxx区人民法院
起诉人：xxx
XXXX年X月XX日
欠款起诉书 篇五
起诉单位：（全称）：xxx市xxx县xxx建筑公司
企业性质：集体
经营范围：工业与民用建筑
流动资金：169. 5万元
何时经何部门批准开业：xxxx年xxx月份经xxx县基建局批准
地址：xxx县xxx乡xxx
开户银行：xxx工区历下办理处。帐号：xx
法定代表人姓名：xxx 职务：xx
被告单位（全称）：xxx市职工教育培训中心
地址：xxx市xxx路xxx号
事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷
事实和理由：
xxxx年xx月xx日，xxx县建筑工程总公司xxx公司（原告，以下简称乙方）同xxx市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是"议标形式，也工包材料"。承包额为495125. 74元。开工日期定为xxxx年xx月xx日；竣工日期定为xxxx年xx月xx日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到xxxx年xx月xx日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：于xxxx年xx月xx日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书。教学楼工程于xxxx年xx月xx日完工。三幢楼均经xxx市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。
工程结算书经甲、乙双方审定后，交xxx市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
从xxxx年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于xxxx年xx月底撤离甲方工地。
为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。
综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定："公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。"《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和（建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款；按银行有关逾期付款办法或"工程价款结算办法"的有关规定处理。
诉讼请求：
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：
（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元
（二）结算零建工程款：174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元，应付给乙方工程款10768.57元
（三）赔偿乙方的经济损失：xxx年至xxx年度拖欠款的滞纳金54595. 88 元；xxx年xxx月至xxx月设备闲置费57979. 30元
以上三项合计，共242006.83元。
此致
市xxx区人民法院
起诉单位：xxx县建筑工程总公司
xxxx年x月x日
欠款起诉书 篇六
原告：xxx（姓名），x（性别），xxxx年xx月xx日，汉族，文化程度xxxx，工作单位xxxx，职位xxxx，住址：xxxx
被告：xxx（姓名），x（性别），xxxx年xx月xx日，汉族，文化程度xxxx，工作单位xxxx，职位xxxx，住址：xxxxx
请求事项：
1、判决被告偿还欠款xxx元及利息XXX元。
2、判决被告承担本案全部诉讼费用。
事实和理由：
20xx年x月x日，债务人xxx从原告处借走人民币x万元，并当场向原告写下欠条一份。然而，到还款日期后，被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务，其行为严重损害了原告的合法权益。
现诉请法院判决被告XXX偿还原告XXX人民币x万元，并支付利息，以维护原告合法权益。
此致
XXXX人民法院
原告：xxx
XXXX年X月XX日
最新范文
民事诉讼鉴定意见精选8篇11-10
起诉书的格式（最新4篇）11-08
管辖权异议上诉状【精选4篇】11-07
交通事故赔偿起诉书【最新7篇】11-07
起诉状怎么写（最新3篇）11-06
申诉书范文通用3篇11-06
起诉书怎么写及内容（通用5篇）11-05
诉讼法学论文最新6篇11-05
诉讼法学论文（4篇）11-05
家庭暴力离婚起诉书（优秀7篇）11-05