湖北省建设工程施工合同 湖北省建设工程施工合同(最新4篇)
合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。书包范文为朋友们带来了湖北省建设工程施工合同(最新4篇),希望能够给大家的写作带来一定的启发。
湖北省建筑施工合同 篇一
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动保护法》及其它相关法律、法规,甲方将承包给乙方。为了确保本工程安全施工,保证甲乙双方的合法权益不受侵犯,明确甲乙双方安全责任,遵循平等、自愿的原则订立本合同,以便甲乙双方共同遵守执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、安全内容:
1、吊篮由乙方配置。
2、吊篮在使用前,乙方必须检查钢丝绳、电动装置及其配套设施是否完好无损后再用于施工。
3、乙方施工人员进入工地必须戴好安全帽,安全帽由乙方负责购买。
4、乙方施工人员在施工时必须系好安全带,不得酗酒上架作业。安全带由乙方提供。
5、在施工过程中,乙方应及时搭设好各种乙方用电安全设施。同时要求乙方在进入施工现场前及施工过程中做好三级安全教育。乙方必须配置专职安全员督促、检查过程施工,并有相应的安全资料记录。
6、乙方在施工过程中,要求作业人员正确使用安全劳动保护用品。乙方应随时检查各种安全设施,并采取必须的安全防护措施,严格按安全操作规程施工,消除事故隐患。
7、乙方在施工过程中,必须维护甲方的施工形象。
四、本工程实行三包,即包质量、包安全、包工期,无论在施工过程中发生任何安全事故,均由乙方负责。
本合同一式三份,甲乙双方各持一份,并报送公用事业管理局备案一份,双方签字后生效。
甲方:乙方:
代表人(签字):代表人(签字):
时间: 年月日 时间: 年月日
湖北省建设工程施工合同 篇二
工程编号:____________
合同编号:____________
工程名称:_______________________________
工程地点:_______________________________
发 包 人:_______________________________
承 包 人:_______________________________
第一部分 协 议 书
发包人:(全称)_______________________________
承包人:(全称)_______________________________
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:_______________________________
工程地点: _______________________________
工程规模:_______________________________
工程立项批准或核准、备案文号: _______________________________
资金来源:_______________________________
二、工程承包范围
三、合同工期
开工日期: ______________________________________________________________
竣工日期:______________________________________________________________
合同工期总日历天数:_____________ 天。
四、工程质量
工程质量标准:_______________________________
五、合同价款
合同价款:
(大写):_______________________________ 元;
(小写): _______________________________ 元。
其中:安全防护、文明施工措施费:
(大写): _______________________________元;
(小写): _______________________________元。
其它约定: _______________________________
六、组成合同的文件
组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第2.1款赋予的规定一致。
七、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效
本合同订立时间:_____________本合同订立地点: _______________________________双方约定本合同自 _______________________________ 生效。
十、合同备案
本合同生效后必须送 市住房和城乡建设局、市法制办(_____________万元以上)、市招投标管理办公室 、市纪委监察局、 备案。
发包人:(公章):_______________________________ 承包人:(公章):_______________________________
法定代表人:_______________________________ 法定代表人:_______________________________
委托代理人: _______________________________ 委托代理人:_______________________________
第二部分 通用条款
此部分与《湖北省建设工程施工合同》示范文本(EF-20__-0203)通用条款一致,在此略过。
第三部分 专用条款
1 定义
需要重新定义的词语和新定义的的词语:
本合同第二部分通用条款,与《湖北省建设工程施工合同》(示范文本)(EF-20__-0203)保持一致,如有出入,以示范文本为准。
2 合同文件及解释
2.1 合同文件及优先顺序
组成本合同其他文件及优先解释顺序如下:_______________________________
3 语言及适用的法律、标准与规范
3.3 约定适用的标准、规范的名称: 按通用条款执行
4 通讯联络
4.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式
所有通讯应发送至以下通讯地址,直到某方书面通知另一方变更地址为止。
发 包 人: _______________________________
通讯地址:_______________________________
收 件 人: _______________________________
联系电话: _______________________________
邮政编码: _______________________________
传 真: _______________________________
电子邮箱: _______________________________
开户银行: _______________________________
账 号: _______________________________
承 包 人:_______________________________
通讯地址: _______________________________
收 件 人: _______________________________
联系电话:_______________________________
邮政编码: _______________________________
传 真: _____________
电子邮箱: _______________________________
开户银行: _______________________________
账 号: _______________________________
监理单位: _______________________________
通讯地址: _______________________________
收 件 人:_______________________________
联系电话: _______________________________
邮政编码: _______________________________
传 真: _______________________________
电子邮箱: _______________________________
造价咨询单位: _______________________________
通讯地址:_______________________________
收 件 人: _______________________________
联系电话: _______________________________
邮政编码: _______________________________
传 真:_______________________________
电子邮箱: _______________________________
14 发包人
14.1 发包人完成下列工作的约定:
(1)办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件的时间: ______________________________
(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点: _______________________________
(3)开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定: _______________________________
(4)提供资料的时间: _______________________________
(5)办理有关所需证件的约定: _______________________________
(6)组织现场交验的时间: _______________________________
(7)组织图纸会审和设计交底的约定: _______________________________
(8)协调保护工作的约定: _______________________________
(9)发包人应做的其他工作及其约定: _______________________________
委托给承包人负责的部分工作有: _______________________________
14.2 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定:
(1)提供的时间: _______________________________
(2)提供的份数: _______________________________
14.3 提供施工场地的标准: _______________________________
提供施工场地的时间: _______________________________
15 承包人
15.1 承包人有关工作的约定
(4)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求: _______________________________
(9)承包人应做的其他工作及要求: _______________________________
15.6 承包人负责的设计的约定
(1)合同约定由承包人负责的设计: _______________________________
(2)承包人提供设计的时间: _______________________________
17 发包人代表
17.1 发包人任命的发包人代表是: _______________________________
联络通讯地址与方式如下:
通讯地址: _______________________________
联系电话:_______________________________
邮政编码:_______________________________
传 真: _______________________________
电子邮箱: _______________________________
17.2 发包人代表职权范围:_______________________________
18 监理工程师
18.1 负责本工程的监理单位及任命的监理工程师
监理单位: _______________________________
法定代表人 : _______________________________
任命 _______________________________ 为监理工程师,联络通讯地址与方式如下:
通讯地址: _______________________________
联系电话: _______________________________
邮政编码: _______________________________
传 真: _______________________________
电子邮箱:_______________________________
19 造价工程师
19.1 负责本工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
造价咨询单位: _______________________________
法定代表人: _______________________________
任命_______________________________ 为造价工程师,其联络通讯地址与方式如下:
通讯地址:_______________________________
联系电话:_______________________________
邮政编码: _______________________________
传 真: _______________________________
电子邮箱: _______________________________
20 承包人代表
20.1 承包人任命的承包人代表是: _______________________________
联络通讯地址与方式如下:
通讯地址: _______________________________
联系电话: _______________________________
邮政编码: _______________________________
传 真: _______________________________
电子邮箱: _______________________________
21 分包人
21.1 分包人及有关约定 _______________________________
23 工程担保
23.1 承包人向发包人提供履约担保的约定:
(1)担保金额: _______________________________
(2)提供履约担保时间: _______________________________
(3)提供履约担保方式:_______________________________
23.4 发包人向承包人提供支付担保的约定:
(1)担保金额: _______________________________
(2)提供支付担保时间: _______________________________
(3)出具支付担保方式: _______________________________
26 不可抗力
26.1 不可抗力的其他情形_______________________________
27 保险
27.1 发包人委托承包人办理保险事项有:
□ 通用条款27.1款的第(1)项;
□ 通用条款27.1款的第(2)项;
□ 通用条款27.1款的第(3)项。
28 进度计划和报告
28.3 承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求: _______________________________
36 质量目标
36.1 合同质量的奖罚: _______________________________
38 安全防护和文明施工
38.2 安全生产目标管理的奖罚: _______________________________
文明施工目标管理的奖罚: _______________________________
41 发包人供应材料设备
41.1 约定发包人是否供应材料设备
□ 发包人不供应材料设备,本条不适用。
□ 发包人供应材料设备的,约定“发包人供应材料设备一览表”,作为本合同的附件。
41.6 发包人供应材料设备的本工程结算方式:_______________________________
45 隐蔽工程和中间验收
45.1 中间验收部位包括:_______________________________
47 工程试车
47.1 约定是否试车
□ 不需要试车的,本条不适用。
□ 需要试车的,试车的内容及要求具体如下: _______________________________
49 竣工验收
49.5 中间交工工程的验收
□ 本工程无中间交工工程的,本款不适用。
□ 本工程有中间交工工程的,各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下:
(1) _______________________________ 工程,计划竣工时间: _______________________________ ,其范围包括: _______________________________
(2) _______________________________ 工程,计划竣工时间 : _______________________________ ,其范围包括: _______________________________
(3) _______________________________ 工程,计划竣工时间: _______________________________ ,其范围包括: _______________________________
(4) _______________________________ 工程,计划竣工时间 :_______________________________ ,其范围包括: _______________________________
51 工程计量和计价
51.1 工程计量和计价的依据
招标文件中约定的计价要求:
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
4. _______________________________
5. _______________________________
双方达成的其它计价要求: _______________________________
51.2 承包人向造价或监理工程师提交已完工程量报告的时间: _______________________________
54 提前竣工奖与误期赔偿费
54.1 提前竣工奖的约定
□ 不设提前竣工奖的,本款不适用。
□ 设提前竣工奖的,
(1)每日历天奖励额度为 _______________________________
(2)提前竣工奖的最高限额是 _______________________________
54.2 误期赔偿费的约定
(1)每日历天赔付额度:_______________________________ 元。
(2)误期赔偿费最高限额是: _______________________________ 元。
55 合同价款与调整
55.2 合同价格调整方式
□ 采用固定价格合同,选择其中之一:
□ 采用固定总价合同
□ 采用固定单价合同
合同风险范围如下: _______________________________
□ 采用可调价格合同
合同价格调整内容: _______________________________
□ 采用成本加酬金合同
合同构成方式:_______________________________
□ 确定合同价款的其它方式
合同价款的计算方式和范围 _______________________________
58 工程价款支付
58.1 发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额: _______________________________
扣回预付款的时间和比例: _______________________________
58.2.1 双方约定工程进度款支付的具体时间和金额: _______________________________
58.3 发包人承包人对安全防护、文明施工措施费的约定。
预付计划: _______________________________
支付计划:_______________________________
使用要求: _______________________________
调整方式: _______________________________
58.4.1 约定利率
□ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
□ 为: _______________________________
60 竣工结算与结算款
60.1 结算的程序和时限:
□ 按通用条款60.2款至60.7款的约定办理;
□ 双方关于结算时间、程序的其它约定: _______________________________
60.8 约定结算特殊要求:_______________________________
61 质量保证
61.2 质量缺陷责任期:
(1)质量缺陷责任期:
□ 六个月
□ 十二个月
□ 二十四个月
□ 约定的缺陷责任期:
(2)质量缺陷责任期计算方式:
□按照通用条款的约定。
□ 其他计算方式: _______________________________
61.3 质量保证的方式
□ 工程质量保证担保
□ 工程质量保险
□ 质量保证金
□ 其它保证方式:_______________________________
61.3.1 工程质量保证担保的方式及担保金额:_______________________________
61.3.2 工程质量保险的方式及保险金额:_______________________________
61.3.3 质量保证金的金额及扣留
(1)质量保证金的金额:
□ 按通用条款的约定,为工程价款结算总额的5%。
□ 为 _______________________________
(2)质量保证金的扣留:
□ 按照通用条款的约定,从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留,扣留的比例为5%。
□ 其他扣留方式: _______________________________
61.3.4 质量保证金返还的其它约定: _______________________________
62 合同争议
62.4 争议或认定机构
□ 按通用条款本款的约定;
□ 不按通用条款本款的约定,具体为:
(1) _______________________________
(2) _______________________________
62.6 双方同意选择下列一种方式解决争议:
□ 向 _______________________________ 仲裁委员会申请仲裁。
□ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。
67 保密要求
67.1 对承包人保密信息的约定:
保密信息的提供时间: _______________________________
保密的范围: _______________________________
保密的责任及保密费用: _______________________________
69 合同份数
69.2 合同副本的份数: ,其中发包人 份,承包人 份。
70 补充条款
70.1承包人提供竣工资料的约定
(1) _______________________________
(2) _______________________________
70.2 竣工档案的整理和移交
_______________________________
_______________________________
70.3项目管理机构人员名单
项目管理机构人员名单
岗位姓名执(从)业证书编号及资质等级
项目负责人
其他管理人员施工员
材料员
安全员
质检员
造价员
第四部分 附件与格式
附件一
工程质量保修书
发包人:(全称) _______________________________
承包人:(全称) _______________________________
为保证 _______________________________ (工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1 质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围,双方约定如下:
(1)合同范围内的所有工程
(2)
(3)
2 质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程质量保修期如下:
(1)地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;
(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为: 5 年;
(3)电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为: 2 年;
(4)供热、供冷系统工程为: 2 个采暖期、供冷期;
(5)装饰装修工程为 2 年;
(6)其他项目 1 年。
3 质量保修责任
3.1 属于保修范围的项目,承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修,发包人可自行或指派第三方保修。
3.2 发生紧急抢修事故的,承包人在接到通知后,应立即到达事故现场抢修。
3.3 在国家规定的工程合理使用期限内,承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题,应立即报告当地建设行政主管部门,由设计单位提出保修方案,承包人应立即实施保修。
3.4 质量保修完成后,由发包人组织验收。
4 质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费,由造成质量缺陷的责任方承担。
5 质量保证金
质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定一致。
6 其它
6.1 双方约定的其它工程质量保修事项: _______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
6.2 本工程质量保修书,由发包人承包人在工程竣工验收前签署,作为合同附件,其有效期限至保修期满。
发 包 人 (公章): _______________________________ 承 包 人 (公章):_______________________________
法定代表人 (签字): _______________________________ 法定代表人 (签字):_______________________________
年 月 日 年 月 日
附件三
湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书
甲方(发包人):_______________________________
乙方(承包人): _______________________________
工程项目名称:_______________________________
工程项目地址:_______________________________
为加强廉洁建设,规范承发包双方的活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护当事人的合法权益,根据省政府第308号令的有关规定,由甲方与乙方订立本协议书。
第一条 甲乙双方责任
(一)严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。
(二)严格执行一切合同文件,自觉按合同办事。
(三)双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律法规另有规定除外),不得损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设管理规章制度。
(四)建立健全廉洁制度,开展廉洁教育,设立廉洁告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。
(五)发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为,应及时给予提醒和纠正。
(六)发现对方严重违反廉洁建设的行为,应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的,可按合同中关于合同解除的约定处理。
第二条 甲方责任
(一)甲方作为工程项目的建设单位,全面负责工程建设的进度、质量和资金管理,认真履行合同规定的甲方责任。
(二)甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等,或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。
(三)甲方人员不得参加乙方安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(四)甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提方便。
(五)甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
(六)甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料,不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。
第三条 乙方责任
(一)乙方作为工程项目的施工责任主体,严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范,依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。
(二)乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等,或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。
(三)乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动,提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
(四)乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。
(五)乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。
第四条 违约责任
(一)甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的,按照管理权限,依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理,涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方造成经济损失的,应予赔偿。
(二)乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的,按照管理权限,依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理,涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给甲方造成经济损失的,应予赔偿。
第五条 协议生效
本协议的有效期,自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。
第六条 民法典律效力
本协议书作为工程施工合同的附件,与施工合同具有同等的法律效力,经双方签署后生效。
第七条 协议份数
本协议一式 份,双方各执 份。在签订后与工程建设合同一并送工程所在地建设行政主管部门或其指定(委托)的部门(机构)备案一份。
甲方:(公章): _______________________________ 乙方:(公章):_______________________________
地 址: _______________________________ 地 址:_______________________________
法定代表人:_______________________________ 法定代表人:_______________________________
委托代理人: _______________________________ 委托代理人:_______________________________
日期:_______________日期:_______________
湖北省建筑施工合同 篇三
建设单位(以下简称甲方):
承包单位(以下简称乙方):
工程名称:工程
为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务:
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务:
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。
三、安全用电
1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时,必须重新办理用电申请手续。
2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好,临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品,加强维护保养工作,严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。
3、执行临时用电安全技术交底制度,对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底,避免违章指挥、违章操作和误操作,确保安全用电。
4、在使用甲方提供临时电源时,对不符合临时用电标准的电源,向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患,必须按要求认真落实整改。
5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训,未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员,不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。
四、机电设备使用
1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书,还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明,否则,不得投入使用。
2、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行,并应有专人定期进行维修和保养,对达不到安全要求又不能修复的机械设备,必须即停用,撤离施工现场。
五、人员安全
1、参加施工作业的一切人员,必须遵守安全生产纪律,必须佩带工作证(卡)并戴好安全帽进入施工现场,在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定,安全上岗,不违章作业,不擅离工作岗位,不乱串工作岗位,严禁酒后作业,并按规定穿衣着鞋,正确使用、保管个人安全防护用品。
2、必须按规定使用安全带,安全带必须高挂低用,挂设点必须安全、可靠。
六、违反安全管理规定处罚办法
1、对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的,处予罚款500元,造成损失或影响的,除承担所造成的全部经济损失及责任外,处予罚款1000元~5000元。
2、进入施工现场乙方人员必须佩带安全帽 未佩带安全帽进入现场罚款10元。
3、不允许施工人员酒后作业 酒后进入现场罚款100元。
4、高空作业不系安全带罚款500元。
5、非专业操作人员严禁使用各种机械设备,违反罚款100元~1000元。
6、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博,违反罚款100元。
7、罚款发生后,在下一次拨付工程款时,全额扣除。
本协议书一式两份,甲乙双方各保存一份。
本协议与双方签定的施工合同时效相同。签定施工合同的同时,签定本协议。施工合同到期后,本协议同时终止。
甲方单位(章) 乙方单位(章)
代表人:项目负责人:
年月日
建设工程施工合同 篇四
分包合同是由两个以上的承包人对筹建人负责,完成基本建设工程的合同。从法律关系上分析,分包有两种情况:
1、分别承包,即各承包人均独立地与发包人建立合同关系,各承包人之间并不发生法律关系。
2、联合承包,即承包人相互联合为一体,与发包人签订总包合同,然后各个承包人再签定数个分包合同,将项目建设中的各个单项工作落实到每一个承包人。在实践中,这两种分包合同被广泛地使用,但它们的法律效果很不相同。在分别承包中,各个承包人相互单独地对筹建单位负责,相互之间不发生任何法律关系;在联合承包中,承包人共同地对筹建单位负责,承包人之间发生连带之债的法律关系。
建筑施工分包合同示范文本
总包方(甲方):____________________________
地 址:____________ 邮码____________ 电话____________法定代表人:____________ 职务____________
分包方(乙方):____________________________
地 址:____________ 邮码____________ 电话____________法定代表人:____________ 职务____________
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府××号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条 工程项目
一、工程名称:________________
二、工程地点:________________
三、工程编号:_________施工许可证号:_______营业执照号:_______
四、分包工程范围及工程量(附预算书)
五、分包工程期限________年____月____日开工,________年____月____日竣工。
六、分包工程人工费用________元。
七、乙方投入工种及人数________人。
第二条 工程结算
按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人____计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。
第三条 工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条 安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。
三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
第五条 生活管理
一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤由甲方按定量提供。
二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。
第六条 分包工程人工费单价
一、单位工程分包,每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干,每平方米____ 元。
二、内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。
三、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。
四、清工每工日为________元。
五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。
六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包为)________元。
七、冬季施工期间(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为________元。
八、分包工程费用明细表(一~七项均可列表)
第七条 材料供应管理
乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。
第八条 施工机具
一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。
二、手工操作工具,由乙方负责。
三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。
四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械应配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。
第九条 现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。
第十条 违约责任
一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。
二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金。
第十一条 附则
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可按以下第( )项解决:(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁,(2)向人民法院起诉。
二、本合同一式__份,甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送____ 备案。
三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。
四、双方商定的其他条款:
1.
2.
第十二条 合同附件及有效期
一、合同附件:
1.工程预算书;
2.
二、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。
总包单位:__________
法定代表人:________
____年____月____日
分包单位:______________
法定代表人:________
____年____月____日
最新范文
自愿离婚协议书【最新8篇】09-19
女方离婚起诉书6篇09-19
解除劳动合同通知书【通用8篇】09-19
人事外包协议(通用5篇)09-19
聘请法律顾问合同范本【精选4篇】09-19
解除合同协议书范文最新4篇09-19
框架协议书(通用6篇)09-19
分户协议书通用6篇09-19
房屋买卖合同【优秀10篇】09-19
解除劳动合同通知书(范本)【最新7篇】09-19